- ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Aard van de Overeenkomst
Dit is een huurovereenkomst en moet worden geïnterpreteerd overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. De Algemene Voorwaarden, samen met Bijlage A, Bijlage B en Bijlage C en de Afdeling Bijzondere Voorwaarden, worden beschouwd als de volledige overeenkomst die de voorwaarden van de huur vastlegt (de "Overeenkomst").
De Klant verklaart dat hij de enige titelhouder van het Eigendom is of gemachtigd is en de volledige bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst te ondertekenen in naam en als vertegenwoordiger van alle andere titelhouders van het Eigendom.
2. Duur
Deze Overeenkomst treedt in werking op de Contractdatum en eindigt op de Einddatum, behoudens hetgeen bepaald is in artikel 25 en 26 hieronder.
3. Voorwerp van de Overeenkomst
3.1
De Batterij wordt door EDEA geleverd onder de voorwaarden van de Overeenkomst en wordt door de Installatiepartner, zoals beschreven in artikel 9 hieronder, na het verzoek van de Klant in het Eigendom geïnstalleerd, uitsluitend met het oog op het verlenen van het gebruiksrecht van de Batterij aan Klant.
3.2
EDEA is de eigenaar van de Batterij. Otovo BE B.V., met maatschappelijke zetel in de Koning Albert II-laan 4, 1000 Brussel, België en ondernemingsnummer 0793.357.654 ("Otovo") is voor de toepassing van deze Overeenkomst een dienstverlener van EDEA, die namens EDEA optreedt en een selectie van operationele en administratieve diensten uitvoert, zoals verkoop, installatie, onderhoud en ondersteuning namens EDEA. De diensten "Otovo App" en "Otovo my page" zullen rechtstreeks door Otovo namens haarzelf worden geleverd en zullen daarom afzonderlijk onder haar eigen voorwaarden worden geregeld. Met betrekking tot deze Overeenkomst staat het EDEA te allen tijde vrij om deze diensten zelf te leveren of deze bij een andere leverancier dan Otovo te verwerven.
3.3
De Partijen komen overeen dat de Batterij, inclusief alle onderdelen, te allen tijde roerend van aard blijft en in het eigendom blijft van EDEA. Ongeacht de duur van de Overeenkomst of de manier waarop de Batterij, inclusief alle onderdelen, op het onroerend goed van de Klant wordt geïnstalleerd, aangehecht, verbonden, geplaatst, enz. zal deze niet als onroerend worden beschouwd (zoals, maar niet beperkt, door natrekking of incorporatie).
3.4
Indien de Klant meer dan één natuurlijke persoon is, zijn alle individuele ondertekenaars van deze Overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk voor de in deze Overeenkomst opgenomen verplichtingen.
4. Prijs
4.1
De door EDEA aangeboden Maandelijkse Huurprijs in de sectie Bijzondere Voorwaarden, onder voorbehoud van wijzigingen in de Consumentenprijsindex, zal de definitieve maandelijkse prijs zijn voor de huur van de Batterij, op voorwaarde dat de algemene prijsassumpties vermeld in artikel 4.7 van deze Overeenkomst geldig zijn en dat alle assumpties of informatie die over het Eigendom wordt verstrekt, juist is.
4.2
Indien de installatie van de Batterij niet voldoet aan de algemene prijsassumpties, zal de Maandelijkse Huurprijs dienovereenkomstig worden verhoogd of verlaagd, doch uitsluitend onder de hierna vermelde voorwaarden:
a) De Klant wordt vooraf van dergelijke wijzigingen in kennis gesteld.
b) De Klant is slechts verplicht een prijsverhoging van 5% te aanvaarden, wanneer de in 4.7. vermelde prijsassumpties tot kostenstijging voor Otovo zouden leiden;
c) Indien de in 4.7. genoemde prijsassumpties tot kostenstijgingen van meer dan 5% leiden, heeft de Klant altijd de mogelijkheid om (i) op te zeggen of (ii) een verhoging van de Prijs te accepteren met het door Otovo aangetoonde kostenbedrag.
4.3
De prijzen en vergoedingen die in het hoofdstuk Bijzondere Voorwaarden worden vermeld, omvatten altijd de huur van een volledig geïnstalleerde batterij die de voorwaarden in de algemene prijsassumpties weerspiegelt, inclusief alle materiaal, werk, elektricien en inbedrijfstelling, tenzij anders vermeld in de Algemene Voorwaarden.
4.4
De prijzen en vergoedingen die in het hoofdstuk Bijzondere Voorwaarden worden vermeld, omvatten nooit de vergoedingen of de kosten in verband met de lokale vereisten van de netbeheerder in overeenstemming met de geldende wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de vervanging van de elektriciteitsmeter, indien dit door de lokale, regionale of nationale autoriteiten wordt vereist.
4.5
Bezoeken ter plaatse vóór de installatiedatum worden niet uitgevoerd, tenzij dit noodzakelijk wordt geacht door EDEA, Otovo of onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor de projectering en gedetailleerde planning van de installatie.
4.6
Campagnes en kortingen kunnen niet worden gecombineerd of met terugwerkende kracht worden toegepast na de Contractdatum.
4.7
Prijsvoorwaarden
De prijzen en vergoedingen die in het hoofdstuk Bijzondere Voorwaarden worden vermeld, zijn gebaseerd op een installatie die onder normale en normale omstandigheden wordt uitgevoerd, met inbegrip van alle volgende veronderstellingen:
a) Het Eigendom waar de Batterij moet worden geïnstalleerd is klaar en beschikbaar voor installatie uiterlijk twee maanden na de Contractdatum. Merk op dat de werkelijke installatiedatum later kan beginnen dan deze datum waarop het Eigendom klaar en beschikbaar is, met name om redenen die aan de Klant kunnen worden toegeschreven.
b) De Batterij wordt geïnstalleerd en aangesloten op het elektriciteitsnet in hetzelfde gebouw of aangrenzende ruimte als de elektriciteitskast of het elektrisch circuit, met een maximale kabellengte van 10 meter.
c) Als de Batterij wordt aangesloten op een bestaand of nieuw geïnstalleerd Zonne-energiesysteem, wordt de Batterij in dezelfde ruimte geïnstalleerd als de omvormer van het Zonne-energiesysteem en is er geen extra hardware of wijziging van het Zonne-energiesysteem nodig om te functioneren.
d) Verborgen bekabeling, binnen of buiten, is niet inbegrepen in de Prijs.
e) Bestaande kabelbuizen worden alleen gebruikt als dat handig en geschikt is voor de apparatuur die voor het project wordt gebruikt.
f) Het openbare net en het net van het Eigendom voldoen aan de huidige wettelijke vereisten en zijn van voldoende capaciteit en kwaliteit om de Batterij zonder bijkomende verbeteringen of aanpassingen te kunnen aansluiten.
g) De elektriciteitskast is in overeenstemming met de huidige regulatoire voorschriften en biedt voldoende ruimte.
h) De hoofdzekering, het elektrisch circuit en het subcircuit zijn voldoende gedimensioneerd.
i) De installatie vindt plaats in hetzelfde gebouw als de elektrische hoofdkast. Wanneer de installatie in een ander gebouw wordt uitgevoerd, kunnen extra kosten ontstaan door de noodzaak van extra bekabeling en/of subcircuits.
5. Informatie van de Klant
5.1
De Prijs voor de Batterij is gebaseerd op informatie die door de Klant aan EDEA en haar partners is verstrekt. Door ondertekening van deze Overeenkomst bevestigt de Klant dat de verstrekte informatie correct is, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over het elektriciteitsnet en de elektriciteitskast.
5.2
De Klant verstrekt EDEA en zijn partners alle relevante informatie met het oog op de installatie van de Batterij. Kostenverhogingen als gevolg van foutieve informatie verstrekt door de Klant, zullen volledig aan de Klant worden gefactureerd of worden gebruikt als basis voor een herberekening van de Maandelijkse Huurprijs, zoals gespecificeerd in artikel 4.2 hierboven. Onjuiste informatie omvat, maar is niet beperkt tot, onjuiste of misleidende informatie over de technische staat van het Eigendom.
5.3
De Klant erkent dat EDEA het recht heeft de Prijzen en toepasselijke vergoedingen aan te passen indien de door de Klant verstrekte informatie onjuist of misleidend is. Indien Klant niet instemt met een dergelijke prijsaanpassing, heeft EDEA het recht het project af te breken en de Overeenkomst te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid jegens Klant.
6. Gebruiksrecht
6.1
Vanaf de Leveringsdatum verleent EDEA het gebruiksrecht van de Batterij aan de Klant. De Klant aanvaardt het gebruiksrecht. Na afloop van de huurperiode (d.w.z. op de Einddatum) zal Klant de Batterij aan EDEA teruggeven, onder betaling van de Ontmantelingsvergoeding.
Niettegenstaande het bovenstaande kan EDEA, op verzoek van de Klant of naar eigen goeddunken, besluiten om aan de Klant een aanbod te doen voor de verkoop van de Batterij voor een prijs die gelijk is aan de marktwaarde zoals bepaald door EDEA op het moment dat de Overeenkomst afloopt, overeenkomstig de voorwaarden van artikel 19.3 hieronder, echter met dien verstande dat de aankoopprijs niet lager zal zijn dan de Restwaarde.
6.2
De Klant erkent hierbij dat de Batterij een software bevat waarvan de Intellectuele eigendomsrechten volledig eigendom zijn van EDEA of EDEA een door de eigenaar verleende licentie heeft verkregen. Aan de Klant wordt hierbij een gebruiksrecht voor bovengenoemde software verleend. Dit gebruiksrecht is strikt beperkt tot de mate die nodig is voor de goede werking van de Batterij. De Klant mag op geen enkele wijze de software kopiëren, wijzigen of reverse engineering uitvoeren over een deel of het geheel van de software, of enig gebruik maken van de software dat niet valt onder het beperkte gebruiksrecht dat door deze artikels wordt verleend.
6.3
Het inbouwen van energiebeheersoftware is toegestaan. In het geval dat het gebruik van dergelijke energiebeheersoftware echter de achteruitgang van de batterij versnelt boven normaal gebruik, zal EDEA geen verantwoordelijkheid dragen voor het vervangen van de batterij bij het bereiken van de maximale cycluslimiet vóór het tiende jaar.
7. Vergunningen, goedkeuringen en subsidies
7.1
De Klant is uiteindelijk verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke maatregelen (bv. inzake vraagrespons en het gebruik van de flexibiliteit van de Batterij), vergunningen, licenties en goedkeuringen van de relevante autoriteiten, netbeheerder en/of regelgever voorafgaand aan de installatie van de Batterij, inclusief, waar van toepassing, de relevante verificatie van beperkingen of restricties die voortvloeien uit het ruimtelijke ordeningsplan, gemeentelijke verordeningen, historisch erfgoed, net codes en alle andere beperkingen die van toepassing kunnen zijn onder de geldende regelgeving. Deze goedkeuringen of meldingen kunnen ook betrekking hebben op (maar zullen in de meeste standaardsituaties niet inhouden) het verkrijgen van alle voorafgaande goedkeuringen voor het vervangen van een omvormer indien deze vereist is en specifieke gemeentelijke vergunningen, registraties of regelingen met de netbeheerder, met leveranciers van flexibiliteitsdiensten of met energieleveranciers.
De Klant verleent alle medewerking die nodig is om de Batterij en/of de bijbehorende gedistribueerde energieproducten tijdig aan te melden bij de bevoegde elektriciteitsnetbeheerder en legt alle vereiste documenten ter zake over. EDEA en Otovo zullen, met name via hun Installatiepartner, zo nodig helpen bij het aanvragen, beheren en verkrijgen van de licenties en vergunningen namens de Klant, maar zijn niet verantwoordelijk voor de daarin vervatte informatie of de verlening ervan. EDEA en Otovo kunnen indirect betrokken zijn door het verstrekken van documenten en het volgen van de relevante procedure bij de overheidsinstanties. EDEA of Otovo, of een door hen aangewezen partij, voert wel een AREI-inspectie uit. De Klant zal te goeder trouw aan deze inspectie meewerken, toegang verlenen en alle vereiste documenten verstrekken.
7.2
EDEA of Otovo is niet verantwoordelijk voor de aanvraag, goedkeuring en/of weigering van lokale, regionale of staatssubsidies, steun, leningen of steunregelingen (de "Steun") ten behoeve van de Klant, of om ervoor te zorgen dat Steun voor de Batterij kan worden verkregen. De prijzen zijn bruto en exclusief deze Steun. De Klant is altijd de brutoprijs verschuldigd bij de levering van de Batterij, zonder dat deze afhankelijk is van de ontvangst van de gevraagde Steun. Op verzoek van de Klant kan Otovo of EDEA hem helpen bij dit proces door de elektrische installateurs te verzoeken een verklaring op erewoord in te vullen (indien dit vereist is om Steun te verkrijgen) of door de vragen van de Klant te beantwoorden en/of hem aan te bevelen/te helpen bij het verkrijgen van subsidies, belastingaftrek en belastingkredieten.
8. Selectie en gebruik van onderaannemers
8.1
Otovo en EDEA maken gebruik van onderaannemers voor engineering, installatie en Levering van de Batterij. De Klant keurt het gebruik van onderaannemers voor de levering van de Batterij goed.
8.2
Een Installatiepartner wordt door EDEA of Otovo aangesteld. De Installatiepartner is verantwoordelijk voor de installatie van de Batterij in het Eigendom.
8.3
EDEA en Otovo selecteren Installatiepartners en onderaannemers per project, rekening houdend met kosten, levertijden en andere factoren. De Klant aanvaardt dat de selectie van onderaannemers voor engineering, installatie en levering van de Batterij uitsluitend door EDEA en Otovo wordt bepaald.
9. Engineering en Planning
9.1
EDEA en de onderaannemer en installatiepartner van Otovo (de "Installatiepartner") voeren de engineering en planning van de Batterij uit, inclusief de definitieve selectie van apparatuur en componenten en het elektrische en mechanische ontwerp. De projectengineering is gebaseerd op door de Klant verstrekte informatie, zoals het adres van het Eigendom, geüploade foto's en informatie over het elektrische systeem.
9.2
Voordat de batterij wordt geïnstalleerd, bepaalt Otovo of de installatiepartner de bruikbaarheid van de Batterij zoals gespecificeerd in de Bijzondere Voorwaarden aan de Klant. Otovo of de Installatiepartner kan een wijziging van de specificatie van de Batterij voorstellen als dat nodig wordt geacht. Een dergelijke wijziging vereist de goedkeuring van de Klant. Een gebrek aan goedkeuring van de Klant kan leiden tot annulering van deze Overeenkomst.
9.3
De Installatiepartner bepaalt de geschiktheid van de door Otovo en de Klant voorgestelde batterijplaatsingen en kan de gewenste batterijplaatsing zo nodig wijzigen om de installatie uit te voeren volgens de veiligheidseisen of de eisen of beperkingen van de plaatselijke netbeheerder.
9.4
De Installatiepartner kan wijzigingen aan de installatie voorstellen om de gewenste prestaties te bereiken. Dergelijke wijzigingen worden vóór de installatie aan de Klant meegedeeld.
9.5
De Installatiepartner zal de indeling en installatie van de Batterij altijd plannen binnen bepaalde veiligheidsbeperkingen.
9.6
De Klant mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EDEA geen systeemindelingen eisen die buiten de door de Installatiepartners vastgestelde veiligheidsparameters vallen.
9.7
De voor de installatie geplande materialen en apparatuur kunnen worden gewijzigd indien dit nodig is om redenen in verband met de leveringsketen, onvoldoende beschikbaarheid of ongeschiktheid van de oorspronkelijk voorgestelde apparatuur. EDEA en Otovo zullen de Klant vooraf op de hoogte brengen indien de voor de installatie geplande Batterij moet worden gewijzigd. Indien dergelijke wijzigingen een significante verandering van de tussen de partijen overeengekomen hoofdkenmerken of het beoogde gebruik met zich meebrengen, zal Otovo mits de Klant dit gebruik vóór het sluiten van de overeenkomst aan Otovo heeft meegedeeld, de Klant hiervan tijdig en vóór de levering in kennis stellen. Indien de Klant deze wijzigingen niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze kennisgeving betwist, worden deze wijzigingen geacht door de Klant te zijn aanvaard.
10. Voorbereidingen voor de installatie
10.1
De Installatiedatum wordt door de Installatiepartner vastgesteld tijdens de projectplanning en vervolgens aan de Klant meegedeeld. De Installatiedatum kan worden gewijzigd als gevolg van, maar niet beperkt tot, de timing van wettelijke goedkeuringen en beperkingen in de toeleveringsketen.
10.2
De Klant is er verantwoordelijk voor dat het Eigendom op de Installatiedatum klaar en beschikbaar is voor de installatie van de Batterij. Indien dit niet het geval is, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht indien de Installatiepartner de installatie niet volgens plan kan uitvoeren.
10.3
De installatie van de Batterij vergt normaal gesproken 1-2 dagen werk, afhankelijk van de omvang van het project. Sommige installaties kunnen meer tijd vergen. Maar het volledige proces, inclusief het werk van de elektricien en de AREI-keuring, duurt doorgaans 3-5 weken (in elk geval afhankelijk van de beschikbaarheid van AREI-inspecteurs). De duur van de installatieperiode hangt af van het seizoen, de weersomstandigheden, de omvang van het systeem en andere plaatselijke omstandigheden. EDEA en Otovo zijn niet aansprakelijk voor een langere dan de verwachte installatieperiode als gevolg van bovengenoemde omstandigheden. De installatie kan in verschillende fasen worden uitgevoerd.
10.4
Door de Klant gewenste upgrades of aanvullende bestellingen moeten tijdig vóór de installatie worden meegedeeld. Otovo en/of EDEA behoudt zich het recht voor dergelijke upgrades of aanvullende bestellingen te weigeren indien de installatie reeds is gepland of indien beperkingen in de leveringsketen van EDEA, Otovo of de Installatiepartner dergelijke upgrades niet mogelijk maken.
10.5
Indien EDEA het verzoek om upgrades of aanvullende bestellingen aanvaardt, zullen eventuele extra kosten die hiermee gepaard gaan eerst aan de Klant worden meegedeeld. De Klant heeft het recht om dergelijke bijkomende vergoedingen goed te keuren, of om de upgrade of bijkomende bestelling te annuleren. Een dergelijke annulering heeft geen invloed op de verantwoordelijkheid van de Klant ten aanzien van de oorspronkelijk geplande aankoop.
11. Installatie
11.1
De Klant zorgt ervoor dat EDEA, Otovo en hun medewerkers (zoals Installatiepartners, elektriciens en andere onderaannemers) onbelemmerde toegang hebben tot het Eigendom met het oog op de installatie van de Batterij.
11.2
De Klant is verantwoordelijk voor alle reeds bestaande omstandigheden op het Eigendom die de installatie van de Batterij verhinderen.
11.3
EDEA, Otovo en zijn medewerkers hebben onbelemmerde toegang tot water, elektriciteit en sanitaire voorzieningen voor de installatie van de Batterij.
11.4
De Klant is er verantwoordelijk voor dat het elektriciteitsnet tijdens de installatie en het testen van de Batterij te allen tijde van stroom wordt voorzien.
11.5
De Klant zal alle verwijderbare obstakels verwijderen en maatregelen treffen die nodig zijn voor de toegang tot het Eigendom en de uitvoering van de installatie.
11.6
Er mogen geen obstakels zijn die een gemakkelijke toegang tot het Eigendom beperken of bemoeilijken.
11.7
Kostenverhogingen als gevolg van beperkingen van de toegang tot het Eigendom, elektriciteit of water zullen volledig aan de Klant worden gefactureerd.
11.8
De Klant dient ervoor zorgen dat bezoekers, familieleden of huisdieren het werk van het installatiepersoneel niet hinderen en geen toegang hebben tot de plaatsen waar de installatie plaatsvindt.
11.9
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EDEA en/of Otovo mogen geen onderdelen van het werk of de installatie of andere werkzaamheden die de Batterij verstoren, door de Klant of door aannemers die de Klant afzonderlijk en op eigen initiatief contracteert, worden uitgevoerd.
12. Noodzakelijke aanpassingen
12.1
De voor de installatie geplande materialen en uitrusting kunnen worden gewijzigd indien dit nodig is om ter plaatse wijzigingen aan de installatie aan te brengen. De Klant aanvaardt dat dergelijke wijzigingen niet als een gebrek of een foutieve levering kunnen worden beschouwd.
12.2
EDEA streeft ernaar eventuele noodzaak voor wijzigingen te identificeren voordat de Batterij wordt geïnstalleerd, maar tijdens de installatiewerkzaamheden kunnen zich soms kleine wijzigingen voordoen en zal de Prijs dienovereenkomstig worden verlaagd of verhoogd. Dergelijke wijzigingen worden vooraf aan de Klant meegedeeld. De Klant heeft het recht om wijzigingen die leiden tot prijsaanpassingen van meer dan 5% af te wijzen. Indien de Klant dergelijke wijzigingen afwijst, heeft EDEA het recht het project af te breken en de Overeenkomst te beëindigen, zonder kosten voor Klant (behalve wanneer de wijziging het gevolg was van door de Klant verstrekte onvolledige, onjuiste of misleidende informatie).
13. Levering, indienstname en oplevering van de installatie
13.1
Onder "Levering" van de Batterij wordt verstaan dat alle apparatuur naar behoren is geïnstalleerd en getest en correct functioneert.
13.2
Onder de "Indienstneming" van de Batterij wordt verstaan het opstarten van het laden en ontladen van de Batterij in normale omstandigheden na een positieve en volledige AREI-keuring. Niettemin zal in sommige uitzonderlijke gevallen de Indienststelling niet gelijktijdig met de Levering kunnen plaatsvinden ten gevolge van een mogelijke vertraging in de AREI-keuring, de toekenning van vergunningen of licenties of vertragingen te wijten aan en/of bijkomende vragen of hercontroles vereist door de netbeheerders en/of AREI-inspecteur(s).
13.3
EDEA en Otovo zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij de indienstneming van de Batterij om de in de vorige paragraaf genoemde redenen. De Klant kan claims indienen tegen de lokale autoriteiten of de netbeheerder in geval van vertraging veroorzaakt door hun handelen of nalaten.
13.4
Sommige netbeheerders eisen dat de elektriciteitsmeters van de Klant worden gewijzigd voordat de Batterij in gebruik wordt genomen. EDEA is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in het gebruik van de Batterij als gevolg van het veranderen van de elektriciteitsmeter door de netbeheerder.
13.5
De Installatiepartner stelt het documentenpakket samen (inleiding, kopie van de werkvergunning en betalingsbewijs van de vergoedingen, positief en volledig AREI-certificaat en -keuringsverslag, elektriciteitsinstallatiecertificaat - samen met andere documenten in verband met de indiening van het certificaat: vergoeding, verklaring van overeenstemming, enz. -, conformiteitsverklaring, technische documenten en fact sheets van de omvormer, modules en gebruikershandleiding). EDEA en Otovo sturen het pakket zo snel mogelijk na ontvangst van de Installatiepartner naar de Klant.
13.6
Onder "Oplevering" van de Batterij wordt verstaan het moment waarop de indienstneming is voltooid en EDEA de Klant het documentenpakket heeft verstrekt. De Klant aanvaardt dat de installatie van de Batterij is voltooid wanneer de indienstneming en documentatie is uitgevoerd.
13.7
Batterijen kunnen, nu of in de toekomst, waarde hebben voor het balanceren van de lokale netten of voor het afvlakken van de verschillen tussen productie en verbruik vanwege de flexibiliteit die zij bieden. Het staat de Klant volledig vrij deze waarde te valoriseren. De betaling voor gebruik, flexibiliteit, vraagrespons of andere diensten die via de Batterij worden aangeboden zijn een zaak tussen de Klant en de lokale neteigenaar, aggregator of leverancier, en kunnen specifieke regelingen en/of goedkeuring van de relevante autoriteiten (met name de lokale netbeheerder) vereisen. De Klant is de enige partij die recht heeft op alle inkomsten uit dergelijke diensten en is vrij om een contract met betrekking tot dergelijke diensten te onderhandelen met een koper van zijn eigen keuze. Zolang de Klant niet in gebreke is met zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, hebben Otovo en EDEA geen recht op deze inkomsten. Otovo en EDEA zijn niet verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke diensten, noch voor eventuele vertragingen tussen de voltooiing van de Batterij en de datum waarop enige betaling voor dergelijke diensten plaatsvindt.
13.8
De Klant verleent EDEA en Otovo het recht om vrijelijk beelden van het Eigendom, de Batterij en het installatieproces te gebruiken bij marketinginspanningen, met inbegrip van sociale media en verdiende media-aandacht.
13.9
Bij de levering ondertekent de Klant de "Verklaring van Overeenstemming" over de installatie en ontvangt hij het systeem in naam en vertegenwoordiging van EDEA.
14. Normale werkzaamheden
14.1
Vermogen
a) De in deze Overeenkomst vermelde systeemgrootte en vermogen van de Batterij heeft betrekking op de maximale bruikbare energie van de Batterij.
b) EDEA noch Otovo zijn verantwoordelijk voor de werkelijk waargenomen of beschikbare energiecapaciteit van de Batterij. Variaties in vermogen en energiecapaciteit kunnen optreden als gevolg van details van de Batterij en de installatieplaats, zoals temperatuur, laadtoestand, leeftijd, enz.
c) Lawaai van de Batterij kan worden veroorzaakt door koelventilatoren en/of schakelcomponenten in elektrische en elektronische circuits.
d) De Klant verbindt zich ertoe de Batterij uitsluitend te gebruiken voor de opslag en het gebruik van energie, in de eerste plaats voor zijn eigen verbruik.
e) De Batterij is niet de primaire elektriciteitsbron van de Klant. EDEA is daarom niet aansprakelijk voor verliezen die direct of indirect worden veroorzaakt door stroomuitval. Wanneer de stroom van het net wegvalt, zal de Batterij automatisch worden uitgeschakeld, tenzij de Klant speciale elektrische voorzieningen heeft getroffen die het mogelijk maken dat de Batterij ook bij stroomuitval blijft werken.
f) Verlies van functionaliteit kan optreden in geval van stilstand of storing van de Batterij of in geval van stroomuitval of fouten in het net. EDEA en Otovo zijn niet verantwoordelijk voor het compenseren van de Klant voor productieverlies, uitvaltijd of prestatievariaties veroorzaakt door problemen met de netkwaliteit, capaciteitsbeperkingen, fouten of storingen in het openbare en/of lokale net, met inbegrip van de elektrische bedrading of het circuit van het Eigendom waarop de Batterij is aangesloten.
14.2
Onderhoud en herstellingen
a) De Klant verbindt zich ertoe de instructies op te volgen in de bedienings- en onderhoudsdocumentatie die EDEA en Otovo op elektronische en duurzame wijze aan de Klant zullen verstrekken, waaronder productinformatiebladen en gebruikershandleidingen.
b) De Klant verbindt zich ertoe de Batterij te gebruiken met de zorgvuldigheid van een zorgvuldig persoon.
c) De Klant zal de noodzakelijke preventieve onderhoudsfuncties automatisch uitvoeren op de Batterij.
d) Alle werkzaamheden aan de Batterij mogen uitsluitend door bevoegd personeel worden uitgevoerd. De Klant zal altijd aangesloten blijven op de openbare netten en een energieleverancier contracteren voor afnames van dat net. EDEA of Otovo zijn daarom niet aansprakelijk voor eventuele balanceringsverplichtingen of voor eventuele verliezen die direct of indirect het gevolg zijn van, onder andere, reparaties en onderhoud die door onbevoegd personeel zijn uitgevoerd.
e) Geen andere ingrepen of werkzaamheden aan de Batterij, met inbegrip van reparaties, vervangingen of het verplaatsen van onderdelen, dan hierboven vermeld of in de bedienings- en onderhoudsdocumentatie die overeenkomstig artikel 14.2.a) hierboven zal worden geleverd, mogen door de Klant of door een derde die op initiatief van de Klant handelt, worden uitgevoerd.
f) De Klant zal eventuele foutmeldingen van de Batterij in acht nemen en voorzichtig te werk gaan om de Batterij onmiddellijk uit te schakelen indien de meldingen en/of instructies in de Batterij dat impliceren of indien de fabrikant of Otovo hierom verzoekt.
g) De Klant is verplicht te handelen overeenkomstig alle mededelingen van de plaatselijke netbeheerder, met inbegrip van het tijdelijk uitschakelen van de Batterij indien nodig. De Klant is voorts verplicht alle berichten van de plaatselijke netbeheerder die de goede werking van de Batterij kunnen beïnvloeden, aan EDEA of Otovo door te geven.
h) De Klant verleent Otovo en de Installatiepartner toegang tot het Eigendom, zodat zij de geplande onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de Batterij kunnen uitvoeren.
i) De Klant is verantwoordelijk voor alle schade die aan de Batterij of zijn omgeving wordt toegebracht als gevolg van verkeerd gebruik, nalatigheid of het niet uitvoeren van noodzakelijk onderhoud.
j) EDEA is verantwoordelijk voor correctief onderhoud en reparatie van de Batterij, voor zover de Overeenkomst daarin voorziet. De onderhoudsdiensten kunnen worden uitbesteed en uitgevoerd door een door EDEA gekozen derde.
k) EDEA zal gedurende de looptijd van deze Overeenkomst op zijn kosten alle beschadigde, niet functionerende of niet-conforme hardwarecomponenten repareren en/of vervangen, tenzij dit is veroorzaakt door verkeerd gebruik of nalatigheid van de Klant. Verminderde capaciteit van de Batterij wordt op zich niet beschouwd als niet-functioneren, aangezien de capaciteit na verloop van tijd en bij normaal gebruik afneemt. Verminderde capaciteit kan alleen als een gebrek worden beschouwd als de capaciteit aanzienlijk lager is dan wat normaal is voor een Batterij met dezelfde leeftijd en hetzelfde gebruik.
l) EDEA zal losse apparatuur of onderdelen repareren zolang dat nodig is voor een blijvende veilige werking, tenzij dit is veroorzaakt door gebrek aan preventief onderhoud, verkeerd gebruik of nalatigheid van de Klant.
m) Alle materialen die gedurende langere tijd aan normaal gebruik worden blootgesteld, zullen tekenen van slijtage vertonen, waaronder verminderde prestaties en veranderingen in het uiterlijk. EDEA is niet verantwoordelijk voor vervanging of reparatie van onderdelen of materialen veroorzaakt door normale slijtage, of die zich uitsluitend uiten in een verandering van het uiterlijk. EDEA is niet verplicht om gedurende de gehele looptijd van deze Overeenkomst de volledige prestatiecapaciteit te waarborgen.
n) De Klant verbindt zich om onverwijld, en in geen geval later dan 10 kalenderdagen nadat de omstandigheid door de Klant is ontdekt (of redelijkerwijs kan worden ontdekt), EDEA en Otovo schriftelijk in kennis te stellen van storingen, beschadigingen, losse onderdelen of aanzienlijk verminderde capaciteit van de Batterij, in geval van verstoring of wijziging van uw aansluiting op het net, of indien de Batterij is gestolen. Het ontbreken van deze kennisgeving wordt door beide partijen beschouwd als een erkenning dat de Batterij volledig functioneert.
14.3
Internetverbinding en gegevensverzameling
a) De Klant is verplicht om op kosten van de Klant te allen tijde een werkende en betrouwbare internetverbinding met de omvormer(s) van de Batterij beschikbaar te stellen. Elke storing of onderbreking van de internetverbinding kan tot gevolg hebben dat EDEA of Otovo zijn taken in het kader van deze Overeenkomst niet kan uitvoeren. Een internetverbinding kan noodzakelijk zijn voor een goede werking van de Batterij.
b) De verbinding van de Batterij met het internet vereist dat de Klant WiFi-dekking heeft op de plaats waar de omvormer of de Batterij is geïnstalleerd en dat de naam en het wachtwoord van het WiFi-netwerk tijdens de installatie aan de Installatiepartner ter beschikking zijn gesteld.
c) In gevallen waarin onvoldoende WiFi dekking en signaalkwaliteit beschikbaar is, is de Klant verantwoordelijk voor het verzekeren en uitvoeren van de internetverbinding van de Batterij. Merk op dat niet alle omvormers of Accu's in staat zijn om op een andere manier dan via WiFi verbinding te maken met het internet.
d) Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat de internetverbinding werkt en dat de omvormer(s) of Batterij(en) met het juiste wachtwoord zijn geconfigureerd. EDEA, EDEA's Installatiepartners of Otovo zijn niet verantwoordelijk voor het oplossen van problemen in verband met de internetverbinding.
e) Otovo helpt de Klant bij de registratie van de Batterij op het internetportaal van de betreffende fabrikant. Het verzamelen, opslaan en gebruiken van de gegevens op het portaal van de fabrikant is onderworpen aan de voorwaarden van de betreffende fabrikant en is uitsluitend een zaak tussen de fabrikant en de Klant. Indien de Klant niet wenst dat de Batterij op het internetportaal van de betreffende fabrikant wordt geregistreerd, dient hij dit uitdrukkelijk aan te geven.
f) De Klant geeft EDEA en Otovo het recht de Batterij, met inbegrip van het adres van de installatie, te registreren op het internetportaal van de betreffende fabrikant, en de op het internetportaal beschikbare gegevens over de batterij-installatie van de Klant te raadplegen, te downloaden en op te slaan. De Klant geeft de betreffende fabrikant ook het recht om de in het internetportaal beschikbare gegevens met EDEA en Otovo te delen.
g) Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat het monitoring portaal van een reeds bestaand zonne-energiesysteem beschikbaar, toegankelijk en compatibel is met de Batterij.
h) EDEA en Otovo hebben het recht naar eigen goeddunken oplaadgegevens van de Batterij te verzamelen, op te slaan en te gebruiken. Zie ons privacy beleid voor een meer gedetailleerde beschrijving van de manier waarop EDEA en Otovo met persoonsgegevens omgaan.
15. Schade veroorzaakt door de installatie of door de Batterij
15.1
EDEA, Otovo en Otovo’s Installatiepartners verbinden zich ertoe tijdens de installatie van de Batterij de nodige zorg te besteden aan het Eigendom en de algemene bezittingen. EDEA verbindt zich ertoe de schade te vergoeden die door nalatigheid van Otovo of Otovo’s Installatiepartners is veroorzaakt, met inachtneming van de hieronder vermelde beperkingen.
15.2
Kleine beschadigingen aan het eigendom van de Klant als gevolg van normale installatiewerkzaamheden worden niet beschouwd als schade aan het Eigendom.
15.3
EDEA, Otovo en Otovo’s Installatiepartners zijn niet verantwoordelijk voor schade aan openbare eigendommen of eigendommen van derden als gevolg van de Batterij of de gevolgen daarvan, tenzij de schade is veroorzaakt door fouten of nalatigheid van Otovo of Otovo’s Installatiepartners.
15.4
EDEA, Otovo en Otovo’s Installatiepartners zijn niet verantwoordelijk voor schade aan het Eigendom die is veroorzaakt door nalatigheid van de Klant of het niet naleven van de Overeenkomst door de Klant.
15.5
EDEA, Otovo en Otovo’s Installatiepartners zijn niet verantwoordelijk voor letsel veroorzaakt door onbevoegde toegang tot de installatieplaats of gebieden waar de installatie wordt uitgevoerd.
15.6
Schade of gebreken veroorzaakt tijdens de installatie door EDEA, Otovo en Otovo’s Installatiepartners en Otovo’s onderaannemers waarvoor EDEA of Otovo verantwoordelijk is, worden door EDEA of Otovo hersteld/vervangen of vergoed zoals overeengekomen tussen EDEA of Otovo en de Klant.
15.7
Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om EDEA en Otovo in geval van schade of gebreken onverwijld, en in geen geval later dan 10 kalenderdagen nadat de omstandigheid is ontdekt (of redelijkerwijs kan worden ontdekt), in kennis te stellen. EDEA, Otovo en Otovo’s Installatiepartners zijn niet verantwoordelijk voor reparaties of vervangingen bij schade die niet tijdig aan EDEA en Otovo is gemeld.
15.8
EDEA of Otovo verbinden zich ertoe defecte apparatuur of tijdens de installatie ontstane schade zo spoedig mogelijk en binnen een redelijke termijn na kennisgeving door de klant aan EDEA en Otovo te herstellen of te vervangen.
15.9
EDEA en Otovo zijn in elk geval alleen aansprakelijk voor directe schade die de Klant lijdt. Onder directe schade wordt verstaan noodzakelijke en gedocumenteerde extra kosten die de Klant maakt als rechtstreeks gevolg van de vertraagde levering of het gebrek.
15.10
EDEA, Otovo en Otovo’s Installatiepartners zijn niet aansprakelijk voor directe schade indien het gebrek of vertraging te wijten is aan omstandigheden waarop Otovo en Otovo’s Installatiepartners redelijkerwijs geen invloed kunnen hebben en waarvan Otovo of Otovo’s Installatiepartners redelijkerwijs niet konden verwachten dat zij de gevolgen daarvan zouden vermijden of overwinnen.
15.11
Otovo en EDEA zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Klant. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan winstderving als gevolg van het feit dat de Batterij niet beschikbaar is voor gebruik zoals verwacht.
15.12
Als de batterij is aangesloten op een reeds bestaand zonne-energiesysteem dat niet door EDEA of Otovo is geïnstalleerd, draagt noch EDEA noch Otovo enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de toestand of prestaties van het bestaande zonne-energiesysteem. Bij batterij-integratie met een bestaande unit moet toegang tot de omvormer worden geboden. Als er een nieuwe omvormer wordt geïnstalleerd, verliest de oorspronkelijke installateur de controletoegang. Aansluiting van de batterij op het bestaande zonne-energiesysteem kan eventuele bestaande garanties van de installateur van het zonne-energiesysteem ongeldig maken. Otovo en EDEA wijzen elke verantwoordelijkheid af voor dergelijke potentiële risico's voor ongeldigverklaring van de garantie.
16. Verkoop van het Eigendom
16.1
Indien de Klant voornemens is het Eigendom te verkopen, zal hij EDEA of Otovo hiervan onmiddellijk in kennis stellen.
16.2
De Klant kan ervoor kiezen om deze Overeenkomst over te dragen aan de persoon die het Eigendom koopt door het betalen van een Administratieve Vergoeding zoals vermeld in de sectie Bijzondere Voorwaarden. De overdracht van de Overeenkomst aan een nieuwe eigenaar is onderworpen aan de goedkeuring van EDEA, die niet op onredelijke wijze zal worden geweigerd. In geen geval zal een weigering als onredelijk worden beschouwd indien: (i) de nieuwe eigenaar van het Eigendom niet voldoet aan de criteria voor kredietcontrole van EDEA of (ii) indien de nieuwe eigenaar van het Eigendom een rechtspersoon is en/of geen particuliere eindklant.
16.3
Indien de Klant ervoor kiest de Overeenkomst op te zeggen of indien EDEA de overdracht van deze Overeenkomst aan de persoon die het Eigendom koopt, niet goedkeurt (of indien hij niet door de Klant in kennis wordt gesteld van de verkoop van het Eigendom), zal de Overeenkomst automatisch worden beëindigd en behouden Otovo en EDEA zich het recht voor een Beëindigingsvergoeding en Ontmantelingsvergoeding aan te rekenen, zoals vermeld in het hoofdstuk Bijzondere Voorwaarden.
Niettegenstaande het bovenstaande kan EDEA, naar eigen goeddunken, ook beslissen de Klant een aanbod te doen voor de verkoop van de Batterij voor een prijs die gelijk is aan de marktwaarde zoals bepaald door EDEA, overeenkomstig de bepalingen van artikel 19.3.
In geval van een overdracht van deze Overeenkomst moet de koper van het Eigendom aanvaarden de contractuele positie onder de huurovereenkomst met EDEA over te nemen en zal hij alle rechten en verplichtingen van de Klant onder deze Overeenkomst overnemen (vanaf dat moment is de koper de Klant). Het bewijs hiervan moet schriftelijk worden geleverd.
17. Betaling
17.1
EDEA en Otovo hebben het recht een kredietcontrole van de Klant uit te voeren via een gecertificeerde derde dienstverlener. EDEA of Otovo kunnen de Overeenkomst zonder voorafgaande tussenkomst van een rechterlijke instantie beëindigen indien de kredietcontrole niet voldoet aan de vereiste kredietscorecriteria.
17.2
EDEA zal de Maandelijkse Huurprijs voor de Batterij maandelijks factureren aan de Klant en de Klant zal EDEA op de eerste dag van elke maand betalen door middel van Domiciliëring. EDEA brengt de factuur in rekening in de vorm van een Domiciliëring. Daartoe heeft Klant de SEPA Domiciliëringmachtiging ondertekend die aan deze Overeenkomst is gehecht.
17.3
De Maandelijkse Huur wordt gefactureerd vanaf de datum van Levering van de Batterij.
17.4
Indien de Klant enig bedrag door hem uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigd niet op de vervaldag betaalt, zal over het achterstallige bedrag rente worden berekend vanaf de vervaldag tot de datum van daadwerkelijke betaling (zowel voor als na de gerechtelijke uitspraak) tegen de wettelijk geldende Vertragingsrente.
17.5
EDEA zal op elke maandelijkse factuur die voor het recht op gebruik van de Batterij wordt uitgereikt, de overeenkomstige btw-quota in rekening brengen volgens de regels voor de toerekening van BTW, en de Klant zal deze btw-quota betalen en dragen.
17.6
Daarom zal elk maandelijks aan de Klant te factureren bedrag, zoals vastgesteld in deze betalingsclausule, het standaard 21% Btw-tarief (of het 6% Btw-tarief, zoals van toepassing) bevatten.
17.7
Indien een factuur niet binnen 8 dagen na de vervaldatum wordt betaald en Otovo om betaling verzoekt, wordt de Klant de Vergoeding voor Late Betaling plus de opgelopen Vertragingsrente in rekening gebracht. Voor alle duidelijkheid: de Vergoeding voor Late Betaling wordt in rekening gebracht wanneer Otovo om betaling verzoekt en kan maximaal één keer per maand in rekening worden gebracht, mits er nog verschuldigde maar onbetaalde bedragen zijn.
18. Verzekering
De Klant is verplicht om, zolang deze Overeenkomst van kracht is, alle wettelijk verplichte verzekeringen alsmede de gebruikelijke opstalverzekering voor schade aan de Batterij in stand te houden en de desbetreffende verzekeringsmaatschappij in kennis te stellen van de installatie van de Batterij in het Eigendom. De Klant verbindt zich ertoe EDEA de begunstigde te maken van elke van de betrokken verzekeringsmaatschappij ontvangen uitkering wegens schade aan de Batterij.
19. Eigendom van de batterij en verkoopaanbod
19.1
De Batterij is eigendom van EDEA. De Klant kan deze noch geheel noch gedeeltelijk overdragen, verkopen of het gebruik ervan aan een derde toekennen zonder toestemming van EDEA.
19.2
De Klant wijst iedere derde erop dat hij een gebruiksrecht op de Batterij heeft, maar geen eigendom. De Klant zal elke last of rententierecht op de Batterij door een derde partij wegens aansprakelijkheid van de Klant of een derde partij afwijzen. Evenzo zal de Batterij uitgesloten worden van de activa van de Klant in geval van insolventie. De partijen komen overeen dat de Overeenkomst kan worden onderworpen aan de inschrijving in het register van roerende activa, op verzoek van een van hen. De kosten van de inschrijving in het register van roerende activa worden gedragen door de partij die om inschrijving verzoekt.
19.3
Verkoopaanbod: EDEA kan naar eigen goeddunken beslissen een aanbod te doen aan de Klant voor de verkoop van de Batterij zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als op de Einddatum. De Klant is niet verplicht een dergelijk aanbod te aanvaarden. Indien de Klant dit wenst, dient hij EDEA schriftelijk binnen 30 dagen onmiddellijk voorafgaand aan de desbetreffende datum hiervan in kennis te stellen. EDEA is echter niet gebonden door een dergelijk verzoek van de Klant.
a) In het geval dat er gedurende de eerste twaalf (12) maanden na de levering van de batterij een verkoopaanbod wordt gedaan, zal de aankoopprijs van een dergelijk verkoopaanbod de door EDEA vastgestelde marktwaarde zijn, met dien verstande echter dat de aankoopprijs niet lager zal zijn dan de restwaarde. b) Indien een verkoopaanbod wordt gedaan na de initiële periode van twaalf (12) maanden, zal de aankoopprijs van een dergelijk verkoopaanbod de marktwaarde zijn, met de voorwaarde dat de aankoopprijs echter niet lager zal zijn dan 115% van de restwaarde. c) Als er op de einddatum een verkoopaanbod wordt gedaan, zal de aankoopprijs van een dergelijk verkoopaanbod de door EDEA vastgestelde marktwaarde zijn, met dien verstande dat de aankoopprijs niet lager zal zijn dan de restwaarde. d) Nadat de betaling van de toepasselijke koopprijs door de Klant heeft plaatsgevonden, gaat de eigendom van de batterij over van EDEA naar de Klant.
19.4
De Klant is niet gemachtigd om lasten of pandrechten of op enigerlei wijze een aanbod tot verkoop van de Batterij over te dragen.
19.5
De intellectuele eigendomsrechten op de in de Batterij opgenomen software zijn eigendom van Otovo of Otovo heeft een licentie verkregen van de houder van die rechten. De intellectuele eigendomsrechten maken dus geen voorwerp van het in artikel 19.3 genoemde Verkoopaanbod. De Klant bezit geen eigendomsrecht op de in de Batterij opgenomen software en zal dit ook niet opeisen, anders dan het strikte en beperkte gebruiksrecht dat door deze Overeenkomst wordt verleend.
19.6
Onverminderd hun verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebben EDEA en Otovo het recht de gegevens te gebruiken die voortvloeien uit de in de Batterij opgenomen software. Otovo zal de exclusieve eigenaar zijn van zijn gegevensbanken en van alle statistieken, berekeningen of andere soorten informatie die Otovo in het licht van deze bepaling heeft uitgewerkt.
20. Beëindiging
Indien de Einddatum aanbreekt, zonder afbreuk te doen aan het eventuele verkoopaanbod als beschreven in artikel 6 hierboven, zal de Klant de Batterij teruggeven aan EDEA en Otovo en de Ontmantelingsvergoeding betalen.
21. Schending en rechtsmiddelen
21.1
Zonder beperking omvat niet-nakoming van verplichtingen door de Klant:
a) Niet-betaling van twee door de Klant krachtens de Overeenkomst verschuldigde Maandelijkse Huurprijzen of de te late betaling van 6 of meer al dan niet opeenvolgende Maandelijkse Huurprijzen.
b) Schending van het onderhoud of onjuist gebruik van de Batterij volgens artikel 14 van deze Overeenkomst.
c) Schending van de door de Klant op grond van artikel 14 van deze Overeenkomst aangegane kennisgevingsverplichtingen.
d) Schending van de gebruikelijke huisverzekering voor schade aan de Batterij volgens artikel 18 van deze Overeenkomst.
e) Het belemmeren of verhinderen van de installatie van de Batterij overeenkomstig artikel 11 van deze Overeenkomst of het belemmeren of verhinderen van de demontage ervan aan het einde van deze Overeenkomst.
f) EDEA, Otovo en de Installatiepartner de toegang tot het Eigendom belemmeren of verhinderen, zodat zij geplande onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de Batterij kunnen uitvoeren overeenkomstig artikel 14 van deze Overeenkomst.
g) Het geheel of gedeeltelijk overdragen, verkopen of verlenen van het gebruik van de Batterij aan een derde partij zonder de toestemming van EDEA zoals bepaald in artikel 22 van deze Overeenkomst.
h) Elke andere inbreuk op de verplichtingen van deze Overeenkomst.
21.2
Zonder enige beperking zijn inbreuken op verplichtingen door EDEA onder meer:
a) Het niet leveren en installeren van de Batterij met de overeengekomen capaciteit in het Eigendom van de Klant, zoals bepaald in deze Overeenkomst.
b) Schending van de onderhoudsdienst van de apparatuur voor zover geregeld in artikel 14 van deze Overeenkomst.
c) Het niet repareren en/of vervangen van niet-conforme/niet-functionerende hardwarecomponenten voor zover geregeld in artikel 14 van deze Overeenkomst.
d) Elke andere inbreuk op de verplichtingen van deze Overeenkomst.
21.3
Schending van enige hierin opgenomen verplichting door de Klant geeft EDEA het recht om:
a) nakoming te eisen en de Klant de Vergoeding voor Late Betaling (indien van toepassing) in rekening te brengen; of
b) bij het niet verhelpen van een schending binnen 10 werkdagen na een daartoe strekkende kennisgeving door EDEA of Otovo aan de Klant, de Overeenkomst voortijdig beëindigen, zonder voorafgaande tussenkomst van een rechterlijke instantie en de verschuldigde maar onbetaalde bedragen tot de datum van oplossing, betaling van de Beëindigingsvergoeding en de Vergoeding voor Late Betaling (gespecificeerd in het hoofdstuk Bijzondere Voorwaarden) en een vergoeding voor de aangetoonde schade te verlangen, indien deze de Vergoeding voor te Late Betaling zou overtreffen.
In al deze gevallen kan EDEA de factuur(en) uitreiken die overeenstemmen met alle gevorderde posten.
21.4
Bovendien geeft het zich voordoen van een wezenlijke inbreuk door de Klant EDEA het recht om het gebruik van de Batterij op te schorten totdat deze wezenlijke inbreuk is verholpen, op voorwaarde dat een voorafgaande kennisgeving is gedaan en dat alle wettelijke formaliteiten die van toepassing kunnen zijn, zijn nageleefd.
21.5
De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat het door EDEA krachtens deze Overeenkomst op te eisen bedrag voor alle doeleinden geacht wordt netto, vastgesteld, opeisbaar en afdwingbaar te zijn en derhalve door middel van een geldelijke procedure kan worden opgeëist. De berekening van dit totale bedrag geschiedt door optelling van de volgende overeenkomstige bedragen: a) onbetaalde Maandelijkse Huurprijzen; b) vergoeding van bewezen schade; c) interest voor laattijdige betaling overeenkomend met de bovengenoemde posten.
21.6
Naast hetgeen in de bovenstaande artikels is bepaald, zijn beide Partijen ook gemachtigd gebruik te maken van alle andere beschikbare rechten en rechtsmiddelen overeenkomstig de Belgische wet.
22. Opdracht
EDEA is niet gerechtigd zijn rechten en vorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst en/of zijn contractuele positie uit hoofde van deze Overeenkomst aan een derde partij te verkopen of over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant, tenzij aan ondernemingen die tot de Otovo groep behoren, aan wie hij daartoe uitdrukkelijk gemachtigd is. De Klant mag geen rechten of vorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EDEA. Niettegenstaande het bovenstaande erkennen en aanvaarden de Partijen dat voor de overdracht van deelnemingen in EDEA of in een entiteit waaraan EDEA zijn rechten, vorderingen en/of contractuele positie overdraagt, geen toestemming vereist is.
23. Gegevensbescherming
23.1
Alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens door EDEA en haar beleid inzake persoonsgegevens is te vinden via de volgende link: www.otovo.be/legal/privacy/. Hierbij wordt een eerste laag basisinformatie over de verwerking door EDEA verstrekt.
23.2
EDEA deelt de Klant hierbij mee dat het zal optreden als een verantwoordelijke voor verwerking van zijn persoonsgegevens en die welke zijn verkregen via de Batterij en de daarin opgenomen software. De contactgegevens van EDEA zijn: [email protected].
23.3
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: het verlenen van de dienst, waaronder de installatie van de Batterij, de registratie van de Batterij op het desbetreffende internetportaal van de fabrikant, het onderhoud en andere gevraagde klantendiensten, het gebruik van productiegegevens van de Batterij voor productieanalyse, foutenanalyse en -correctie en statistische analyse, alsmede anonimisering van de persoonsgegevens.
23.4
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kan zijn, afhankelijk van de situatie (i) dat het noodzakelijk is voor de uitvoering van deze Overeenkomst; (ii) de naleving van een wettelijke verplichting waaraan EDEA of haar gelieerde ondernemingen zijn onderworpen; en (iii) de toestemming van de Klant, die zal worden verzameld voor die specifieke verwerkingsactiviteiten die dat vereisen.
23.5
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verstrekt aan gegevensverwerkers aan wie EDEA heeft verzocht bepaalde diensten te verlenen, evenals aan EDEA gelieerde ondernemingen voor interne administratieve doeleinden. EDEA zal ervoor zorgen dat alle gegevensverwerkers voldoen aan de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming, door met hen een gegevensverwerkingsovereenkomst te ondertekenen volgens art. 28 GDPR.
23.6
Persoonsgegevens worden bewaard zolang de relatie tussen EDEA en de Klant duurt, en zolang EDEA wettelijk verplicht is die informatie langer te bewaren.
23.7
In overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsverordening heeft de Klant het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te vragen: (i) toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) rectificatie om uw persoonsgegevens te wijzigen indien deze onjuist zijn; (iii) wissen, om te verzoeken dat uw persoonsgegevens niet door EDEA of de aan haar gelieerde ondernemingen worden verwerkt; (iv) beperking van de verwerking, indien u de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden wilt beperken, of om bezwaar te maken tegen de verwerking; en (v) overdraagbaarheid, indien u de door u verstrekte persoonsgegevens in elektronische vorm wilt ontvangen en aan een andere entiteit wilt overdragen. U kunt deze rechten uitoefenen via het volgende e-mailadres: [email protected]. Bovendien kunt u uw aan EDEA of aan haar gelieerde ondernemingen verleende toestemmingen te allen tijde intrekken, in elke communicatie die u wordt toegezonden of door te schrijven naar het volgende e-mailadres: [email protected].
23.8
U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
23.9
De Klant erkent dat alle persoonsgegevens die worden verzameld en/of verwerkt als gevolg van het gebruik door de Klant van de "Otovo App" en "Otovo Mijn pagina" onderworpen zijn aan het privacy beleid van Otovo. Otovo is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens.
23.10
Beide Partijen delen elkaar hierbij mee dat de persoonsgegevens van de ondertekenaars van deze Overeenkomst door beide Partijen zullen worden verwerkt met het oog op de formalisering van de contractuele relatie tussen hen, in het licht van de legitieme belangen van beide Partijen. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan de verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst, en zullen worden bewaard zolang de relatie tussen de Partijen duurt en zolang de Partijen later wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren. De ondertekenaars zullen hun rechten kunnen uitoefenen bij de verantwoordelijke voor de verwerking (die afhankelijk van het geval EDEA of de Klant kan zijn), via de contactgegevens die in deze Overeenkomst zijn opgenomen. Zij hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; in België is dat de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.dataprotectionauthority.be.
24. Belastingen en uitgaven
Tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald, worden alle kosten, met inbegrip van honoraria en uitgaven, in verband met de voorbereiding, onderhandelingen, uitvoering en voltooiing van deze Overeenkomst of de hierin beoogde transacties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de honoraria en uitgaven van professionele adviseurs, gedragen door de Partij die deze kosten maakt, overeenkomstig het toepasselijke recht.
25. Herroepingsrecht en opzegging door de Klant
25.1
Herroepingsrecht
De Klant kan de Overeenkomst binnen 14 dagen na de Contractdatum kosteloos beëindigen, onder de voorwaarden die zijn opgenomen in boek VI van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, met name door het bijgevoegde herroepingsformulier in te vullen dat als bijlage B bij de Overeenkomst is gevoegd.
25.2
Opzeggingsrecht
a) Vanaf dag 14 na de Contractdatum, en tot het begin van de installatie, kunnen EDEA en Otovo andere noodzakelijke wijzigingen aanbrengen in het licht van de kenmerken en bijzonderheden van het Eigendom. Het is dus niet altijd mogelijk om vooraf de exacte prijs van de installatie te bepalen en de prijs kan als gevolg van de wijzigingen worden aangepast. In geval van een prijsverhoging van meer dan 5% ten opzichte van de oorspronkelijke Prijs kan de Klant het herziene contract aanvaarden of kosteloos annuleren.
b) Na 14 dagen na de Contractdatum, maar vóór de Oplevering, en indien er geen prijswijziging is van meer dan 5%, kan de Klant de installatie beëindigen tegen betaling van een annuleringsvergoeding van 600 euro.
c) Als de Klant de overeenkomst wil beëindigen na de Oplevering, maar vóór de Einddatum, kan de Klant verzoeken dat EDEA een aanbod doet voor de verkoop van de Batterij, overeenkomstig de voorwaarden van artikel 19.3. Als alternatief kan de Klant deze Overeenkomst vroegtijdig beëindigen met een schriftelijke opzegtermijn van drie maanden en tegen betaling van de Beëindigingsvergoeding en de Ontmantelingsvergoeding zoals vermeld in het hoofdstuk Bijzondere Voorwaarden.
d) Annulering door de klant dient schriftelijk te geschieden door middel van het annuleringsformulier van Otovo dat op verzoek wordt verstrekt.
e) Niets in artikel 25.2 wordt geacht enig beëindigingsrecht van de Klant op grond van de toepasselijke en dwingende consumentenwetgeving van België te beperken.
26. Beëindiging door EDEA
26.1
EDEA kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kosten voor EDEA of Otovo beëindigen indien de klant binnen 30 dagen na de Contractdatum EDEA, Otovo of Otovo’s installatiepartners niet de nodige informatie heeft verstrekt voor de uitvoering van de installatie. In dat geval zal Otovo de Klant een vergoeding van 300 euro in rekening brengen ter dekking van de door Otovo gemaakte kosten, zoals de personeelstijd voor de voorbereiding van de installatie.
26.2
EDEA kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kosten voor EDEA of Otovo of de Klant beëindigen indien de installatie niet kan worden voltooid wegens omstandigheden waarover EDEA of Otovo redelijkerwijs geen controle heeft - zoals het ontbreken van goedkeuring van de plaatselijke autoriteiten, wijzigingen in de nationale regelgeving.
26.3
EDEA kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kosten voor EDEA of Otovo beëindigen indien de installatie niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd wegens vertragingen veroorzaakt door de Klant of door derden die door de Klant zijn gecontracteerd - zoals het niet gereed zijn van het gebouw, gebrek aan elektriciteit ter plaatse, en dergelijke.
26.4
EDEA kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kosten voor EDEA of Otovo beëindigen als gevolg van verkeerde informatie die door de klant aan EDEA, Otovo of Otovo’s installatiepartners is verstrekt, in welk geval de Klant de kosten draagt voor alle werkzaamheden die zijn uitgevoerd en die niet kunnen worden teruggedraaid.
26.5
EDEA kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kosten voor EDEA of Otovo beëindigen wegens plaatselijke omstandigheden die de installatie aanzienlijk bemoeilijken of die kunnen leiden tot aanzienlijk hogere kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de specifieke toestand van het dak en een niet-conform elektrisch systeem.
26.6
EDEA kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kosten voor EDEA of Otovo beëindigen wegens beperkingen van de leveringsketen.
27. Overige bepalingen
27.1
Deze Overeenkomst omvat de gehele Overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt alle eerdere overeenkomsten, mondelinge en schriftelijke intentieverklaringen en andere regelingen (al dan niet bindend) die de Partijen in verband daarmee hebben getroffen.
27.2
De titels in deze Overeenkomst zijn uitsluitend gemakshalve opgenomen en zijn niet van invloed op de interpretatie van deze Overeenkomst.
27.3
Wijzigingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk worden gedaan, tenzij een striktere vorm door dwingend recht wordt voorgeschreven. Dit geldt ook voor elke wijziging van deze schriftelijke vormclausule. Er bestaan geen mondelinge of schriftelijke nevenafspraken.
27.4
Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverlet. Hetzelfde geldt indien de Overeenkomst een essentiële bepaling niet bevat. In plaats van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling, of om een contractuele lacune op te vullen, geldt een geldige en afdwingbare bepaling die de commerciële bedoeling van de Partijen met betrekking tot de ongeldige, niet-afdwingbare of ontbrekende bepaling zo dicht mogelijk benadert.
28. Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid
28.1
Deze Overeenkomst en haar bijlagen worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht, zonder rekening te houden met de beginselen van wetsconflicten. Voor zover wettelijk toegestaan, wordt de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen over rechten en plichten uit hoofde van deze Overeenkomst bepaald overeenkomstig artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek. In elk geval heeft de Klant het recht om elk geschil over rechten en plichten uit hoofde van deze Overeenkomst voor te leggen aan de rechtbanken van Brussel.
28.2
De Klant, wanneer hij gedefinieerd wordt als een consument volgens de voorwaarden van Boek VI van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, kan consumentengeschillen met betrekking tot de Overeenkomst ook voorleggen via het online platform voor alternatieve geschillenbeslechting van de Europese Unie, toegankelijk op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.